首页合同买卖合同 内容页

房屋买卖合同民事诉讼状(汇总3篇)

2024-07-27买卖合同

房屋买卖合同民事诉讼状 篇1

  出卖人:_____________(以下简称甲方)

  买受人:_____________(以下简称乙方)

  甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

  一、甲方愿将自有坐落______市________路_______号__________房屋_____间、建筑面积_______平方米,卖给乙方。

  二、甲方出售给乙方的房屋东至__________,南至__________,西至__________,北至__________(附四至平面图一张)。其房屋阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。

  三、房屋价款包括附属设备,双方议定以人民币________万元,由甲方出售给乙方。

  四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期,在双方签订买卖合同之日,付人民币________万元;第二期,在交付房屋之日,付人民币________万元;第三期,在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款,甲方收到后出具收据。

  五、甲方应自合同签订之日起_____天内将房屋腾空,连同原房屋所有权等有关证件,点交给乙方,由乙方出具收到凭证。

  六、在办理房屋产权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。如需要甲方方面处理的,不论何时,甲方应协助。如因甲方的延误,以致影响主权过户登记而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。

  七、本合同签订前,该房屋应缴纳的一切捐税、费用,概由甲方负责。本合同发生的`过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定,各自承担。

  八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额的3‰计算违约金交给与乙方。逾期超过3个月时,乙方可解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,另付给乙方与已收房价款等额的违约金。

  九、乙方全部或一部分不按本合同第四条规定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应按日加付5‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时,甲方可解除本合同。解约时,乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。

  十、甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,以致影响乙方权利的行使,概由甲方负责处理,并赔偿乙方损失。

  十一、交屋时,乙方发现房屋构造或设备与合同约定不符,经鉴定属实,甲方应于1个月内予以修理,如逾期不修理,乙方可自行修理,费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求,乙方可解除合同。解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本合同第八条规定承担违约责任。

  十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上述房屋占有相应比例的土地使用权,并依照国家法律的规定缴纳土地使用税及其他有关费用。

  十三、本合同的附件与合同有同等效力。

  十四、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,另两份送交房产和土地管理机关,办理产权过户登记手续。

  立约人:

  甲方:_____________(签章)

  乙方:___________(签章)

______年_____月______日

房屋买卖合同民事诉讼状 篇2

  原告:_________________姚__________,男,汉族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。

  原告:_________________汤__________,女,汉族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。

  二原告联系地址:_________________上海市宁__________路__________号__________大厦_____________室。

  邮编:______________联系电话:______________

  被告:_________________余__________,女,中国香港居民,19__________年__________月_____日出生,香港永久性居民身份证号:________________。

  被告:_________________余__________,男,中国香港居民,19__________年_____月_____日出生,香港永久性居民身份证号:__________________。

  二被告联系地址:_________________上海市__________路__________弄__________号__________室。

  邮编:______________联系电话:______________

  诉讼请求:_________________

  1、判令二被告因逾期交房支付原告违约金人民币35,680元整;

  2、诉讼费由二被告承担。

  事实与理由:_________________

  20__年12月5日,原、被告在上海_______________房屋服务有限公司居间介绍下签署了《上海市房地产买卖合同》,合同约定原告(即乙方)购买被告(即甲方)所有的上海市__________区__________路__________号__________幢_______________室房屋,房价款为人民币4__________万元整。签约当天,双方签署了补偿协议,约定乙方另行补偿甲方装修及设备款人民币8_____万元整。原告于签约当日支付被告人民币5万元整;于20__年12月13日支付被告人民币274万元整。根据本买卖合同补充条款约定,甲方于收到乙方贷款款项(即人民币290万元整)后3个工作日内,将该房屋交付乙方,交付标志为甲方将该房屋的钥匙交付乙方,并对物业管理费、水、电、煤气(若有)、电话(若有)、有线电视(若有)等费用进行结算。同时,本买卖合同约定乙方于甲乙双方办妥房屋交接手续当日,直接支付甲方房款人民币1万元整。20__年2月3日,原告贷款银行农业银行放款给被告人民币290万元,按照买卖合同约定,被告应于3个工作日即20__年2月8日内交房给原告。被告因故迟延交房,直至20__年2月21日(共计13天),原、被告签署《房屋买卖交接书》完成交付手续,原告支付被告尾款人民币1万元。

  基于上述事实,原告认为,原、被告之间签订房屋买卖合同系真实意思表示,应属合法、有效,被告未按合同约定按时交付房屋已构成违约,根据买卖合同约定,甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付(包括房地产交接及房地产权利转移)给乙方,应当向乙方支付违约金,违约金按乙方已付款日万分之五计算,违约金自本合同约定应当交付之日起至实际交付之日止。被告违约迟延13天交付房屋,合计人民币37,050元,扣除原告迟延1天付款的违约金人民币1,370元,被告应支付原告逾期交房违约金人民币35,680元。特此,恳请贵院依法判如所请。

  此致

  上海市__________区人民法院

  具状人:_________________

  年月日

房屋买卖合同民事诉讼状 篇3

  原告:___________________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。

  原告:___________________________,女,汉族,__________年__________月__________日出生,住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。

  二原告联系地址:_________________市__________路__________号__________大厦_____________室。邮编:______________联系电话:______________

  被告:___________________________,女,中国香港居民,__________年__________月_____日出生,香港永久性居民身份证号:________________。

  被告:___________________________,男,中国香港居民,__________年_____月_____日出生,香港永久性居民身份证号:__________________。

  二被告联系地址:_________________市__________路__________弄__________号__________室。邮编:______________联系电话:______________

  诉讼请求:

  1、判令二被告因逾期交房支付原告违约金人民币_________________元整;

  2、诉讼费由二被告承担。

  事实与理由:

  ________年________月________日,原、被告在_______________房屋服务有限公司居间介绍下签署了《上海市房地产买卖合同》,合同约定原告购买被告所有的上海市__________区__________路__________号__________幢_______________室房屋,房价款为人民币__________万元整。签约当天,双方签署了补偿协议,约定乙方另行补偿甲方装修及设备款人民币_____万元整。原告于签约当日支付被告人民币________万元整;于________年________月________日支付被告人民币_________________万元整。根据本买卖合同补充条款约定,甲方于收到乙方贷款款项后3个工作日内,将该房屋交付乙方,交付标志为甲方将该房屋的钥匙交付乙方,并对物业管理费、水、电、煤气、电话、有线电视等费用进行结算。同时,本买卖合同约定乙方于甲乙双方办妥房屋交接手续当日,直接支付甲方房款人民币_________________万元整。________年________月________日,原告贷款银行农业银行放款给被告人民币_________________万元,按照买卖合同约定,被告应于3个工作日即________年________月________日内交房给原告。被告因故迟延交房,直至________年________月________日,原、被告签署《房屋买卖交接书》完成交付手续,原告支付被告尾款人民币_________________万元。基于上述事实,原告认为,原、被告之间签订房屋买卖合同系真实意思表示,应属合法、有效,被告未按合同约定按时交付房屋已构成违约,根据买卖合同约定,甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方,应当向乙方支付违约金,违约金按乙方已付款日万分之五计算,违约金自本合同约定应当交付之日起至实际交付之日止。被告违约迟延13天交付房屋,合计人民币_________________元,扣除原告迟延1天付款的违约金人民币_________________元,被告应支付原告逾期交房违约金人民币_________________元。特此,恳请贵院依法判如所请。

  此致

  上海市__________区人民法院

  具状人:_________________

________年________月________日

上一篇:2024年电瓶买卖合同(精选3篇) 下一篇:最新个人房屋买卖合同协议书(汇总32篇)
猜你喜欢