砖混结构厂房租用合同 篇1
出租方:
承租方:
根据《民法典》及其他有关法律规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
一、出租方将座落于
一处租赁给承租方使用。
房屋结构为:
门窗结构为:
地面结构为:
二、租赁期限为一年,出租方自二0年月日起将出租的房屋交付承租方使用,到二0年月日收回。
三、租金及租金的交纳期限:
四、租赁期间房屋维修由出租方负责,费用由出租方负担。如系承租方故意造成的损坏均由承租方承担维修责任。
五、出租方应向承租方提供水、电。水、电费用由承租方根据实际用量按国家规定标准负担。
六、在租赁期间,承租方不得将该房屋抵押、转让、出卖。否则出租方有权收回房屋。
七、合同期内,承租方在不影响房屋主体结构的情况下,根据经营需要可以对房屋主体进行改造。合同期满后可由承租方拆除,不拆除时也可归出租方。出租方将房产所有权转让给第三方时,本合同对新的房产所有者继续有效。
八、承租方在租赁期间的一切经营活动,均由承租方自行安排,出租方无权干涉,否则出租方应赔偿承租方由此而造成的一切经济损失。
九、本合同有效期内,承租方只承担上述规定的租金、水、电费及依法应交纳的工商税务费,除此以外一切与租赁有关的费用均由出租方承担。
十、租赁合同期满,如承租方到期确实无法找到房屋,出租方应当酌情延长租赁期限,如承租方经出租方酌情延期后拒不搬迁,出租方有权向人民法院提起诉讼,出租方因此所受到的损失由承租方负责赔偿。
十一、合同期满后,如出租方仍继续出租房屋,承租方享有优先权。
十二、租赁期间,由于自然灾害或非承租方故意的行为致使房屋毁坏和造成损失时,承租方不承担责任。如系承租方故意造成的,其损失由承租方承担。
十三、本合同有效期内,任何一方不得擅自终止合同,否则过错方应赔偿对方由此而造成的一切经济损失。
十四、本合同履行过程中,如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可向人民法院提起诉讼,但不得采取阻碍对方工作、经营的方式进行解决,否则过错方应赔偿对方由此而引起的一切经济损失。
十五、如本房屋因产权引起纠纷时,由出租方负责解决,承租方不负任何责任。租赁期间如因出租方过错,致使第三人对该屋主张权利影响承租方正常使用时,出租方应赔偿承租方一切经济损失。
十六、其他约定事项:
十七、本合同未尽事宜,双方应按《民法典》的有关规定进行协商,并做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
十八、本合同如发生纠纷双方应友好协商,协商不成时由承租方住所地法院管辖。
十九、本合同自签署之日起生效。
本合同一式贰份,双方各执一份。
出租方:承租方:
法定代表人:法定代表人:
年月日
砖混结构厂房租用合同 篇2
企业名称:_______________(以下简称甲方)
法人代表:_______________
联系电话:_______________
承租方_______________(以下简称乙方)
代理人:_______________
电话:_______________
根据国家有关法律法规,甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,就厂房租赁事项,订立本合同,双方共同遵守。
一、租赁标的
1、房屋类型:厂房(砖混结构)
2、位置:_______________
3、建筑面积:_______________ 平方米
二、租赁用途
1、乙方租赁该房屋作为生产车间仓库使用。
2、乙方因生产需要房屋进行必要的改动和装修,必须经甲方的同意后,方可进行。
三、租赁期限
1、该房屋租赁期为_______________ 年,自 _______________至 _______________ 止。
2、租赁期满,甲方有权收回全部出租房,乙方应如期交还。乙方若要求续租,须在本租赁合同期满二个月内,向甲方提出书面意向,在租金相等的情况下,乙方有优先权。
四、租金
1、该房屋的月租金为_______________ 元,年租金为_______________ 元整。
2、先支付租金后使用,每次支付半年的租金。即 _______________元整。
3、乙方不能按约定支付租金,甲方有权收回房屋。
五、双方的权利和责任
1、租赁期内,甲方应承担房屋所有劝应承担的费用,如土地租金、房产税等。
2、租赁期内,甲方承担房屋的正常维修费用,并保证水、电(总容量为 )畅通,供乙方使用。
3、租赁期内,甲方不得干涉乙方的生产经营。
4、乙方必须按约定及时支付房租。
5、乙方不得利用租赁房从事违法活动。
6、租赁期内,乙方自行承担水、电费(含 的增容费用,每月为 3xx年租金的30%支付给甲方作为违约金。如甲方在租赁未到期关单方面解除合同。除退还给乙方已付未用完的房租外,乙方为出租房进行的装修、设备搬运费、安全费、搬运期间的停产损失都由甲方承担给予赔偿,同时按年租金的30%支付给乙方作为违约金。
七、本合同未尽事宜,双方协商解决。如协商不成,任何一方有权从所在地法院起诉。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经双方代表签字盖章后生效。
甲方(盖章):_______________
代表签字:_______________
乙方(盖章):_______________
代表签字:_______________
____年_____月_____日
砖混结构厂房租用合同 篇3
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
双方在平等、自愿的基础上经协商,甲方决定将承包的汉景大酒店地下室2层,裙楼上部5层、主楼上部16层,木工二次结构工程的所有构造柱,门窗过梁,上翻梁,压顶,板带,风井盖,栏板及新增,变更等模板工程的施工任务分配给乙方施工,为明确各自的权利义务达成以下合同条款:
一、承包范围:图纸分工内的所有关于二次结构工种的工作、(包括清理所有垃圾),所有场内自己的材料转运;严格按照图纸和甲方的交底施工;楼内周转料具要及时清理,不允许在楼内出现闲置周转料具及材料,施工完毕后应清理干净,按照甲方要求堆放在甲方指定位置,并码放整齐。现场联络通信用品由乙方自己购买,铁线,铁钉,电锯,电线等工具及辅材全部由乙方自己购买(甲方代买,在工程款内扣除)。
二、工期要求:按照公司进度要求施工,乙方必须组织相应的人员进行施工,该加班得安排加班,乙方若因人员不够耽误工期,甲方有权追责乙方,按公司的奖罚制度进行处罚,并赔偿甲方的相应损失。
三、质量标准:质量应按轴线砌筑达到橫平竖直。保证偏差值和外观质量在国家建筑验收规范内。
四、安全质量责任:乙方必须严格执行厦门市建设安全文明管理的规定、质量处罚的规定,登达项目部的书面交底材料及总包方的现场管理条款,《安全责任书》、《施工现场十不准》和《劳动安全十条纪律》,按公司制定的技术质量规范及管理措施施工,承担因自身违章作业造成的一切损失。
五、文明施工
1、乙方必须按照文明施工的要求进行施工,做到工完料尽场清。属于自己范围内的而没有清理,由甲方清理所发生的费用由乙方负责,并从乙方的当月进度款中扣除。
2、乙方劳务人员应90%持证上岗,,登记所有人员个人信息报公司接受三级教育等。经常教育工人不得在工地赌博、斗殴等违法活动,因此造成任何损失概由乙方承担。情节严重者移送公安机关。
六、甲方职责
1、对乙方施工的技术、质量、安全、进度和现场管理,随时进行检查、监督、指导。
2、对乙方在施工中出现的技术、质量问题和安全隐患,随时发出整改指令和整改措施,要求乙方限期完成。
七、乙方职责
1、按质量要求和进度全面完成承包范围内的工作任务,如延误工期,乙方需承担总包方对甲方的全部处罚。因质量、工程进度达不到标准,造成中途退场,或乙方自己不做,要求退场,按其完成工程量的50%给予结算(有质量问题、材料浪费,由乙方赔偿甲方的损失)。
2、乙方组织选用管理人员、关键岗位技术人员及调配本工种劳务人员;严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织工作,确保工程质量达到国家建筑设计标准;科学安排作业计划,投入足够的人力物力保证完成工期;对甲方的指令应立即执行,如因乙方行动迟缓给甲方造成的影响或损失,乙方承担全部责任;在甲方指令要求的时间内乙方未予以执行,甲方可安排他人完成,所发生的费用从乙方价款中扣除。乙方承担由乙方原因造成的质量修改、二次返工、二次搬运、甲供材料浪费、工期拖延造成的损失及罚款。因乙方原因造成质量达不到工程标准的返工,乙方负责施工直至优良,(如乙方因为人员不够而耽误工期,甲方出工帮助乙方完成工作的,每一个工日扣除乙方400.00元;因乙方原因导致没有达到合同质量要求时,所发生的费用由乙方承担,并承担总包方对乙方浪费材料给予甲方的处罚,同时接受甲方对乙方的质量、安全和浪费材料的处罚。
3、如有涨模,爆模等质量问题,由乙方自己凿打,并清理砼渣,乙方若无按时凿打清理,影响下道工序的正常施工,甲方有权安排人员进行凿打清理,每个工天扣除乙方400元。
4、乙方如果不服从管理,质量、工期达不到要求,甲方有权要求乙方退场,一切损失由乙方负责。并按其完成工程量的50%给予结算退场,乙方不得有任何异议。
5、班组代班长每天必须在施工现场,随时听从公司管理人员的安排。
八、承包价格:汉景大酒店地下室2层,裙楼上部5层,主楼上部16层所有模板二次结构的综合单价为 包给乙方,一次性包干、包定不作调整。
九、结算及付款
1、乙方凭甲方发出的施工任务通知书,由项目经理、技术员、质检员、安全员四人共同签字认可的实际完成工作量作为结算付款依据。
2、付款按每月进度支付已完成工程量的 80% ,所有模板二次结构做完,材料清理至指定地点,付至其整天完成量的95%,其余的5%待所有砌体,粉刷完成后付清,(具体的拨款时间按公司项目部的拨款期为准)
3、乙方领取劳务费时,应按本工种的劳务人员制作工资表,由本人签名并按手印,由工班长作出书面承诺领取发放。若甲方发现乙方工资发放不及时、不真实造成不良后果均由乙方负责,并且甲方有权在下次发放工资时直接发放给工人。
十、因总包方暂时无力支付劳务费或结算有争议时,由甲方出面协调处理,未获结果前,乙方不得采取任何过激行为,因此造成的法律责任由乙方承担。因乙方原因给甲方企业形象、信誉造成损失的,甲方有权作出处罚。
十一·安全生产,按公司要求,高龄人员不得录用。否者乙方将承担其所有的安全事故责任。乙方人员在施工过程中,不按规范操作,违规作业,或不听甲方及公司管理人员的劝阻等造成的安全事故均由乙方自己承担。有轻微工伤事故或不达到工伤伤残等级鉴定的安全事故均由乙方自己承担。若发生重大安全事故,乙方须第一时间上报甲方及公司;并按安全生产责任制进行分摊。
十二、本合同一式二份,公甲方和乙方各执一份,双方签字生效,若一方反悔或失误给另一方造成损失时由责任方承担。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日